Договор поставки
Договор поставки №_______
г. Екатеринбург «__» ________ 2012 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Уралпроммонтаж», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Птухина Д.И., действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить конструкции (далее по тексту «Продукция), в соответствии с предоставленной Заказчиком технического задания и эскизов и утвержденных сторонами уточнений и отклонений, указанных в спецификациях к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью последнего.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена подлежащей поставке продукции, а так же срок и способ поставки согласовываются сторонами в спецификациях к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью последнего.
2. Срок и условия выполнения договора
2.1. Заказчик до подписания настоящего Договора передает Поставщику технические требования (Техническое задание) и чертежи КМ, на основании которых Поставщик разрабатывает чертежи КМД.
После разработки Поставщиком деталировочных чертежей КМД объем изготовления уточняется. Заказчик принимает изменения в объеме изготовления и связанные с этим изменения в стоимости продукции на основании чертежей КМД.
2.2. В случае задержки передачи Заказчиком технической документации, перечисленной в п.2.1.настоящего Договора, дата начала поставки переносится на срок задержки передачи технической документации, либо на согласуемый сторонами срок, также при необходимости производится корректировка цен.
2.3. При внесении Заказчиком изменений в уже переданной Поставщику технической документации, сроки разработки чертежей (КМД), а также сроки поставки сдвигаются на период, необходимый для выполнения корректировки чертежей (КМД).
2.4. При выявлении ошибок в проекте КМ, внесении изменений и дополнений в проектную документацию после заключения Договора, сроки поставки сдвигаются на период, необходимый для устранения ошибок.
2.5. Отгрузка производится со склада Поставщика за счет Заказчика, либо производится само вывозом, что согласовывается сторонами в спецификации.
2.6. Срок поставки согласовывается сторонами в спецификации к настоящему договору. Поставщик вправе изменить срок поставки, согласованный сторонами в спецификации, в одностороннем порядке, в случае несоблюдения Заказчиком сроков и порядка оплаты продукции и передачи технической документации, предусмотренных настоящим договором. О таком изменении Поставщик письменно уведомляет Заказчика.
3. Качество продукции.
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям.
3.2. Поставщик гарантирует качество продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия.
3.3. В случае передачи некомплектной продукции или продукции ненадлежащего качества Заказчик вправе:
- потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.
Указанные выше требования Заказчик вправе предъявить Поставщику, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленной продукции, без промедления заменит поставленные продукцию продукцией надлежащего качества и комплектации.
Все требования должны быть предъявлены Поставщику в письменном виде.
3.4. Поставщик не несет ответственности в случаях ненадлежащей транспортировки, выгрузки, хранения и монтажа с нарушением СНИП Ш-18-75 и неправильной эксплуатации предмета настоящего Договора Заказчиком.
3.5. Поставщик имеет право по согласованию с проектной организацией и Заказчиком внести конструктивные изменения, не влияющие на эксплутационные характеристики здания, при этом стоимость по Договору не изменяется.
3.6. В случаях возникновения разногласий между Поставщиком и Заказчиком относительно качества переданного предмета настоящего Договора, определение соответствия качества данной продукции настоящему Договору производится независимой лабораторией, выбираемой по согласованию сторон. Оплата услуг независимой лаборатории производится Заказчиком, если будет установлено несоответствие качества переданной продукции настоящему Договору, Поставщик обязан возместить Заказчику выплаченное независимой лаборатории вознаграждение.
4. Сдача-приемка
4.1. Заказчик в течение 5 дней после подписания Договора, сообщает Поставщику телеграммой, по факсу или по электронной почте точные отгрузочные реквизиты грузополучателя, а также организует справку-телеграмму со станции назначения на станцию отправления на согласие принять груз в адрес указанного покупателем грузополучателя.
4.2. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.
4.3. Предмет настоящего Договора может быть передан Заказчику одной или несколькими партиями.
4.4. Приёмка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г. соответственно.
При обнаружении несоответствия качества количества поставленной продукции действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации Заказчик обязан немедленно вызвать представителя Поставщика. Забракованную продукцию Заказчик обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до прибытия представителя Поставщика (грузоотправителя).
Если до прибытия представителя Поставщика продукция использована Заказчиком не по назначению или реализована, она засчитывается в счет выполнения Договора и оплачивается в установленном порядке.
4.5. Если сторонами настоящего Договора была достигнута договоренность о том, что предмет настоящего Договора Заказчик забирает само вывозом, то Заказчик должен выбрать предмет настоящего Договора в течение 20 дней после выполнения п. 5.4. настоящего Договора.
4.6. Право собственности на отгруженную продукцию и все риски переходят покупателю с момента ее приемки на складе Поставщика (при самовывозе) либо с момента сдачи продукции первому перевозчику.
5. Цена и порядок расчетов.
5.1. Цена, подлежащей поставке продукции согласовывается сторонами в спецификациях к настоящему договору.
5.2. Заказчик оплачивает продукцию по цене указанной в спецификации. В случае оплаты позднее сроков указанных в п.5.4. согласованная цена на продукцию может быть изменена Поставщиком, о чем последний письменно уведомляет Заказчика. В случае, если в течение 3 (Трех) банковских дней Заказчик не уведомил Поставщика в письменной форме об отказе от продукции, новая цена считается согласованной сторонами.
5.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо в любой другой форме, не запрещенной действующим законодательством, по соглашению сторон.
5.4. Расчеты производятся в следующем порядке –
а) 70% от суммы настоящего Договора оплачивается предоплатой в течение 5 банковских дней с момента согласования сторонами спецификации.
б) 30% от суммы настоящего Договора оплачивается в течение 5 банковских дней после отгрузки продукции.
Датой оплаты является дата зачисления средств на расчетный счет Поставщика.
5.5. Транспортные расходы, полностью несет Заказчик. В цену Договора транспортные расходы не включаются. Они возмещаются Поставщику Заказчиком в следующем порядке: 90% суммы транспортных расходов, в размере указанном Поставщиком, оплачиваются в течение 5 банковских дней с момента выставления счета на предоплату Поставщиком, окончательный расчет производится на основании счетов-фактур, подтвержденных соответствующими товарно-транспортными документами. Окончательная оплата транспортных расходов Заказчиком производится не позднее 7-ми дней после получения счетов-фактур.
После внесения предоплаты в согласованном размере и сроки, стоимость продукции изменению не подлежит.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. За просрочку оплаты продукции Заказчик уплачивает по требованию (письменной претензии) Поставщика пеню в размере 0,01% стоимости продукции за каждый день просрочки.
6.3. За несвоевременную поставку продукции в сроки указанные в п. 1.2. Поставщик уплачивает пеню в размере 0,01% стоимости продукции за каждый день просрочки.
6.4. Поставщик освобождается от ответственности за несоблюдение сроков поставки, в случае несвоевременного предоставления Заказчиком документов, указанных в п. 2.1. настоящего договора либо нарушения сроков оплаты продукции и транспортных расходов.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 5-ти дневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств с указанием к какому сроку предполагается выполнить обязательства. Причем по требованию другой стороны ей должен быть предъявлен документ, удостоверяющий наступление форс-мажорных обстоятельств, выданный Торговой палатой или иным компетентным органом или организацией РФ.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2-х месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и возместить все понесенные другой стороной расходы и убытки, подтвержденные документально, или возвратить все полученное ею по Договору (по соглашению договаривающихся сторон).
8. Заключительные положения.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств. К отношениям сторон, возникающим в связи исполнением настоящего Договора в случаях, непосредственно им не урегулированных, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.3. При оформлении договорных отношений стороны обязуются предоставить документы, подтверждающие правомочия представителей сторон. В случае изменения почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются со¬общать об этом контрагенту гарантированной корреспонденцией в те¬чение 3 дней с момента изменения с документальным подтверждением.
8.4. Отправка корреспонденции может осуществляться средствами факсимильной и электронной связи. Документы, переданные по факсу и электронной почте, признаются действительными при условии наличия на них аппаратных отметок о дате и времени отправки, наименовании организации и номера аппарата, проставляемых факсимильным аппаратом, а также предоставления подлинников документов в течение одного месяца после его отправки по факсу или по электронной почте. Уведомления направляются телеграммой или факсимильной / электронной связью.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, хранящихся по одному у каждой из сторон, скреплен подписями уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика с приложением печатей.
8.6. Все согласованные сторонами спецификации являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика, при не урегулировании спора в досудебном (претензионном) порядке.
Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в письменной форме в течение 30 дней со дня ее получения.
8.8. Срок для акцепта настоящей оферты устанавливается 30 дней с момента направления договора Заказчику. Акцепт должен быть выражен путем направления Поставщику подписанного Заказчиком оригинала договора и приложений к нему.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Поставщик:
ООО «Уралпроммонтаж»
Юридический адрес: 623380, Свердловская область, г. Екатеринбург, Карла Маркса, 40
Фактический адрес: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск, 3 км. Московского шоссе
ИНН 6672235043 КПП 667201001 ОГРН 1076672020765
р/с 40702810000010096205 в ОАО «Гранкомбанк» г. Екатеринбург
к/с 30101810700000000775 БИК 046577775
тел/факс (3439) 29–62–45, (343) 345–26–25
Заказчик: |
